诺仪文秘网 - www.zhuhainuoyiwuye.com 2024年05月13日 18:08 星期一
  • 热门搜索:
  • 当前位置 首页 >专题范文 > 公文范文 >

    2023有关建设工程劳务分包合同范本,菁华2篇

    浏览数: 发布时间:2023-05-08 13:55:04

    有关建设工程劳务分包合同范本1编号:______________发包人:_____________________________________承包人:______________________下面是小编为大家整理的2023有关建设工程劳务分包合同范本,菁华2篇,供大家参考。

    2023有关建设工程劳务分包合同范本,菁华2篇

    有关建设工程劳务分包合同范本1

    编号:______________

    发包人:_____________________________________

    承包人:_____________________________________

    分包工程名称:_______________________________

    施工地址:____________________________区(县)

    发包人(全称):________________________________

    承包人(全称):________________________________

    根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循*等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。

    第一条 工程概况及承包工作内容

    工程名称:______________________________________________

    工程概况:______________________________________________

    分包工作内容:

    范围包括:__________________________________________________

    工程监理单位(全称):________________________________

    第二条 作业人员

    承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。

    第三条 合同工期

    开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。

    第四条 合同价款

    合同价款为:_________元(人民币)?大写:_________元?

    合同价款的确定原则(在确认的方式前划√):

    经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认:

    () 本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。

    () 以()年施工预算或()年施工概算定额为依据:

    ①定额工资单价为:

    瓦工_____元/工日;结构木工______元/工日;装修木工_____元/工日;钢筋工_____元/工日;

    砼工_____元/工日;油工_______元/工日;抹灰工_____元/工日;架子工_____元/工日;

    水暖工_____元/工日;电工______元/工日;壮工_____元/工日;_______;_______;_______;

    ②按建筑面积确定承包价_____元/*方米;其中,地上结构:_____元/*方米;地下结构:_____元/*方米;初装修:_____元/*方米;水电:______元/*方米;________;_________;

    ③分项工程承包:

    外墙面砖:_______元/*方米;屋面防水:_______元/*方米;

    水磨石地面:_______元/*方米;水泥砂浆:_______元/*方米;

    内墙普通抹灰:_______元/*方米;________;________; ?

    定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生,书面签证资料为准)??

    因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按__________标准补偿。

    对合同价款内容的明确:_______________________________________

    第五条 合同价款的结算和支付

    结算、决算资料:

    发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。

    承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。

    有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。

    合同价款的结算和决算:

    发包人应于每月____日对承包人完成的 工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。

    工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。

    合同价款的支付:

    合同价款分期支付:在_____年______月____日付款_______元,在______年_____月_____日付款_______元。

    分期支付劳务费的,每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的8%,余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。

    合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理,付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。

    办理支付的手续为:承包人为外地进京施工企业的,应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证,发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。

    第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

    安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和*、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。

    重大伤亡及其他安全事故处理:

    发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。

    按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按*有关部门的认定处理。

    对本工程的安全生产标准,双方约定如下:

    第七条 工程质量、验收与保修

    工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地*施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。

    承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原 因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担。

    分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。

    小编精选

    有关建设工程劳务分包合同范本2

    本建设工程施工劳务分包合同(简称“本合同”)由下列当事人约定在订立。

    甲方:

    乙方(劳务分包人):

    鉴于(简称“发包人”)与甲方已经签订合同段施工承包合同(简称“总包合同”),取得了合同段工程的施工承包权,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则,甲、乙双方就分包工程的相关事宜协商一致,并订立本合同。

    1、劳务分包工作对象及劳务内容等

    工程名称:合同段

    工程承包范围及工作内容:合同段路基工程,工作内容包括软基处理劳务施工。

    工程数量:《工程量清单》中的数量为合同数量,仅作为双方签订合同的依据,不做结算的依据,以乙方实际完成通过甲方审核签认的合格工程数量为准,《工程量清单》详见附件一。

    2、承包方式与合同价款

    本合同承包方式按劳务单价承包。双方最终结算与支付工程款时,以《工程量清单》所列项目,乙方实际完成的通过甲方签认的合格工程数量为准,单价以附件《工程量清单》列明的单价为准。

    甲乙双方特别约定:甲方签认合格工程数量、甲方对乙方进行工程款结算时,除本合同规定的甲方指定人员签字外,相应资料上还必须加盖甲方公章,否则,乙方不得以此向甲方主张支付任何款项。乙方对此表示充分理解,并承诺不以任何理由提出异议,即使可以以此向甲方主张款项,乙方也予以放弃。

    合同总价暂定为人民币(大写)(小写:,含税)。本合同暂定工程量与暂定总价不作为与乙方最终结算支付依据,最终以乙方实际施工工程量为结算依据。《工程量清单》单价见附件一。

    单价内容:指按合同约定完成质量合格的工程内容所包含的一切劳务(包括劳务的管理、机械、小五金)费用、以及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等费用。除清单单价外,其它与本工程项目内容有关的施工项目作为完成本项工程的辅助工作,不再另行计价。

    工程量清单单价为综合劳务单价,气候因素、市场价格波动、施工人员生活费用增加、甲方对工期的调整、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响,因乙方原因造成的窝工、停工而形成的费用增加由乙方自行承担,甲方不予补偿。

    3、材料

    本工程的主要材料由甲方提供。乙方应在接到图纸后7日内,向甲方提交本工程主要材料供应计划;经甲方项目部三总师审查、项目经理确认后,甲方按计划组织货源并及时交付,由乙方清点验收并卸车。如质量、品种、规格、型号不符合要求,乙方应在验收时提出,甲方负责处理。

    除钢筋、水泥、钢绞线等主要材料外,其他材料均为低值易耗性材料或周转性材料,由乙方负责购买,费用已包含在乙方的劳务单价中。

    乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏,或使用中浪费,乙方应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。乙方领用的材料超出“图纸理论用量加预算合理损耗”的部分,视为乙方的浪费、丢失、损坏,赔偿标准按照甲方采购价格或市场价格(两者中取较高者)加采购、运输、卸车、保管费用计算。对乙方通过创新工艺等合理方式节约的材料消耗,按节约用量的___%×该材料采购单价进行奖励。

    4、计量与支付

    工程计量:甲方每月2日(或另外指定日期)对乙方完成后的实际工程数量进行计量,计量时乙方需提供计量相关的工程量确认单,确认单应经甲方指定的管理人员签名确认齐全方有效。乙方已完工但业主、监理认为质量不合格的不予计量。

    进度款支付按以下办法进行:

    ①进度款金额的确定。进度款金额=(乙方当期产值-应扣费用)。其中,应扣费用指依本合同规定应予扣除的费用,如:水电费、预付款、甲方代付或预支款、对乙方罚款等;

    5、工期要求与质量标准

    工期要求

    合同开工日期为协议生效后1天起算,工期为6日历天。

    乙方应严格按照合同约定工期组织施工,确保甲方总工期目标的实现。施工期间业主、监理工程师提出的进度要求,乙方须无条件遵照执行。

    若乙方或乙方施工工程严重影响甲方施工进度,甲方有权调整乙方工程量,直至解除本合同,将乙方清退出场;乙方应在接到甲方退场通知书后3日内退场完毕,由此给甲方造成的损失、责任及甲方重新组织施工队伍进场施工的费用以及甲方所遭受的罚金、索赔等费用与责任,均由乙方承担。

    质量标准

    工程验收以工程设计要求和国家现行的施工验收规范及质量验收评定标准为依据;另外,工程质量必须满足甲方与业主总包合同对工程质量的约定。

    乙方必须严格按照设计图纸、施工规范标准及甲方审定的施工方案施工,并通过甲方及监理验收。工程施工质量必须达到工程合格率1%,优良率95%以上。

    每道工序完工后,经自检合格后应及时通知甲方检查验收,并经监理签字后,方可进行下一道工序施工,乙方应对每道工序负全部责任,不能因经过甲方的查验而减轻了乙方的责任。甲方的验收、监理签认不作为乙方施工质量合格的依据,质量是否合格以业主最终竣工验收结果为准。

    甲方按质量标准对乙方完成的工作进行验收。如果质量不符合标准,乙方必须返工修复,其费用损失由乙方承担。工程无法返工修复的,由乙方负责赔偿甲方所遭受的包括但不限于业主质量罚款等全部经济损失,且工期不予顺延。

    6、安全生产和环境保护

    乙方应遵守国家及地方*颁布的有关施工安全、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护等法规制度和甲方编制的本工程的关于安全、环保、现场文明施工方面的有关要求,严格按照安全环保标准组织施工,做好本工程的安全管理工作。

    甲方根据需要在施工现场配置统一的安全、文明施工设施、保护器材、安全警告标示牌等,乙方承担相应费用。

    乙方要对施工作业人员进行安全教育培训,未经培训合格,不得上岗作业;乙方要按照国家法律法规设置专职安全管理人员,保障施工现场的安全;特殊工种操作人员必须经过专业培训,取得证件,才能上岗。

    乙方在整个施工期间要为其作业人员提供必要的安全防护、保护用品,为其作业人员办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。因乙方措施不力造成事故发生的,乙方负全部责任并承担由此产生的一切费用。

    按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定,乙方应对本单位参建人员进行职业病预防、检查、治疗和康复工作,并承担由此发生的相关费用。

    需要爆破作业的,乙方应遵守经甲方和监理审批的爆破作业方案,严格执行爆破操作规程,选用有资质的爆破人员,并对在建工程和甲方财产采取保护措施。乙方必须做好火工品的管理、使用工作。由于爆破作业引发的任何人身伤亡(包括第三者)、财产的损失乙方承担全部责任和一切经济损失。

    乙方要搞好文明施工和标准化建设。施工时,应采取措施防止因施工原因致使工程、农田、水体、建筑物及其他设施受到污染和损害。按有关规定妥善处理因施工产生的废水、废气、噪声、淤泥、垃圾等各种影响环境污染的因素。由于乙方施工原因造成的环境污染事件,乙方应负全部责任并承担由此发生的所有费用。

    乙方作业人员遭受损害或者乙方施工给第三方造成损害,由此给甲方带来的各项支出及损失,乙方承诺予以全部赔偿,并不以任何理由提出异议。

    7、双方的权利和义务

    甲方的权利、义务

    保证按合同约定,组织完工验收,按约定办理工程结算,不得无故拖延。

    甲方在资金保证的情况下,应尽快按付款程序支付给乙方结算款。

    甲方根据双方的约定,对乙方在施工过程中的安全、工期、环保进行全面的监督和安排。

    甲方为乙方人员购买团体意外伤害险。

    乙方的权利和义务

    乙方应严格执行国家交通运输各项法律法规。

    乙方交纳各项车辆税款。

    根据双方约定,乙方有义务承担除甲方应承担的税费之外的各种税费。

    因变更设计审批延误或业主资金不到位延误工程款支付的时,乙方应予以谅解。

    乙方在弃土场修建排水系统,推放管理绝不能污染环境。

    8、违约责任

    甲方责任:

    未按合同规定的条款履行的,应承担相应责任(除不可抗力情况外)。

    乙方责任:

    、乙方施工发生质量问题,由乙方负全部责任,并负责赔偿由此给甲方造成的损失。

    、乙方进度缓慢影响甲方工期或发生安全、质量事故时,甲方有权解除本合同,收回剩余工程,另行组织施工,甲方为此发生的一切费用及直接、间接的经济损失,全部由乙方承担。

    9、履约保证金

    履约保证金:为确保工程顺利实施,双方按约定履行合同,在合同签订前乙方向甲方提交万元现金作为履约保证金。履约保证金在本合同所有工程全部完工,双方办理完最终结算协议之日起的天内,由甲方扣除有关应扣款项(如果有)后退还给乙方。履约保证金在担保期内不计任何利息。

    1、争议

    在合同履行过程中,若双方发生争议应及时协商解决,如协商不成时,可向工程所在地人民法院**。

    11、合同生效

    经双方签字盖章后生效,合同生效后任何一方不得自行变更或解除(符合合同中单方解除合同条件的除外)合同。如果一方需要变更或解除合同,必须征得另一方的同意,且必须采用书面形式,双方签字盖章,口头协议无效。

    12、合同份数

    本合同一式四份,甲方执叁份,乙方执壹份,具有同等效力。

    13、合同终止

    双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,乙方向甲方交付劳务作业成果,并履行完保修义务后,本合同即告终止。

    14、其它

    本合同未尽事宜,双方在协商一致后,签订书面补充合同或补充协议,作为本合同的有效部分。

    附件一:工程量清单

    甲方:乙方:

    法定代表人或授权代表:法定代表人或授权代表:

    签订时间:年月日签订时间:年月日

    推荐访问:菁华 建设工程 劳务 有关建设工程劳务分包合同范本 菁华2篇 有关建设工程劳务分包合同范本1 建筑工程劳务分包合同范本 工程劳务分包合同范本简单 土建工程劳务分包合同范本

    相关文章:

    Top